Risultato Garantito 10 Anni
Termini di Garanzia:
KAPPAZETA garantisce il RISULTATO DELL'INTERVENTO per la durata massima di Legge (10 anni). La garanzia riguarda le sole zone su cui si è intervenuti e consiste nella ripetizione dell'intervento limitatamente all'ipotesi in cui - durante il periodo di garanzia - si manifestino movimenti verticali di queste zone. In tale eventualità, l'intervento sarà ripetuto parzialmente o totalmente secondo necessità senza alcun addebito per il Committente. In caso di ripetizione dell'intervento in garanzia KAPPAZETA è espressamente liberata da qualsiasi altro onere di ripristino o accessorio, ivi compresa l'attività che eventualmente serva a rendere ripetibile l'intervento stesso.
Sono escluse dalla garanzia tutte le cause esterne non riconducibili alle condizioni in atto al momento dell'intervento quali, ad esempio, problemi strutturali, carichi (statici o dinamici) significativamente superiori a quelli originali, danni provocati da scavi o manomissioni del prodotto o da catastrofi naturali (tempeste, inondazioni, maree, sismi, esplosioni, incendi ecc.).
La garanzia decorre dalla data di fine dei lavori e sarà operante solo a pagamento del saldo avvenuto nei tempi convenuti. Condizione necessaria alla validità della garanzia è la regolare sottoscrizione da parte del Committente del "Verbale di Ultimazione dei Lavori" che gli sarà presentato dal Tecnico della KAPPAZETA immediatamente alla fine dei lavori, che evidenzia le procedure necessarie per il mantenimento in validità della garanzia stessa ed in cui vengono puntualizzati - anche sotto il profilo tecnico - gli adempimenti del Committente in merito all'azzeramento del quadro fessurativo ed alle comunicazioni relative agli eventi.
In alcuni casi potrà essere stabilita come condizione essenziale legittimante l'intervento la verifica dell'assenza di movimenti gravitativi, incombente esclusivamente sul Committente.
KAPPAZETA garantisce per dieci anni la propria resina espandente, sottoposta a severi controlli di qualità sul 100% dei lotti di produzione, contro ogni ritiro, restringimento o deterioramento. Eventuali cedimenti verticali dovuti a riduzioni di spessore o di volume del materiale iniettato daranno adito alla ripetizione dell'intervento in garanzia secondo le modalità sopra espresse.
Vedi anche:
